2012广东造价员土建工程

1、建筑工程造价员的专业分类

土建、安装、市政、园林、矿山、高速公路土建里有装修、挡土墙砌筑安装里就多了：暖通、电器、路灯、工业管道、室内给排水、钢结构、工业机械设备基础安装。

2、建筑单位工程造价员这个岗位怎么样

造价员挺舒服的，一项工程下来，只要你在规定时间里，把工程的量及价格方面给出个概算结果来就好，个人时间充足，算量什么的这些都是广联达，只要你系统的学习过，肯定没问题，还有就是你刚刚实习，单位不会让你独立去完成一项工程的概算或决算，总之身体不行就多动动脑，造价员跟体力活不搭边，如果是现场施工的话，爬上爬下可能会累，不过要看你的公司是属于甲方还是劳务了。

3、我是横向发展，准备参加2012年全国建设工程造价员考试（土建），我是0基础。通过努力有机会通过考试吗？

如果不是学这个专业 建议参加培训 因为首先需要会识图 你报个培训班 还有你是参加哪里的考试？这个每个省分的我是学这方面专业的 去年也考了 加油吧！

4、全国造价员是只有土建和安装这两个吗？

全国造价员分建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程等四个专业。报名时土建和安装不能兼报，市政和装饰不能兼报。全国建设zd工程造价员是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，从事工程造价业务的人员。全国建设工程造价员是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，从事工程造价业务的人员。最主要的是专业过关，能熟悉图纸，对现行的价目表、综合及各种定额、建材的价格必须熟悉，另外对工程量的计算公式、工程的结内构做法、隐蔽工程、变更等专业要熟悉运用，分析材料及计算工程材料；对定额中的子目，特别是应该套用的相应高的，能够说服甲方、监理方、审计等部门的能力；投标时能够综合的对工容程的概算及投标的规则掌握的立度；决算不漏项，如何的在工程量、取费、子目等方面的控制最为关键。并掌握相关专业的知识像审计、会计、材料、设计等方面 ；其他是敬业、上下班时间、工作积极等。

5、谁有广东省土建造价员模拟试卷？

　　一、单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（ B ）A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------（ B ）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------（ C ）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------（ C ）A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------（ B ）A、 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------（ C ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是------------------------------------------------------------------- ------（ D ）A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------（ D ）A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------（ B ）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价15、进口设备的原价是指（ B ）。A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%C.当年工作量的30% D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天 B.14天 C.15天 D.28天23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------（ B ）A、 发包人未按时提供施工条件B、 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、 不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）A、 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、10% B、15% C、3%~5% D、30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。A、900 B、1000 C、2500 D、340031、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ）A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------（ B ）A、 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、 建安工程费用和设备工器具购置费用D、 建安工程费用和其他费用]33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、 竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（ C ）以内。A、±30% B、±20% C、±10% D、±5%35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B )A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ）A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C )A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费 D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（ D ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ）A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B )A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ D ）。A、mr B、(1+mr)m-1 C、r m D、(1+r/m)m-147、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（ B ）。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指----------------------------------（ D ）A、 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、 预算定额消耗量自身的误差C、 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------（ D ）A、当事人违约 B、合同缺陷C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（ C ）构成。A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------（ A ）A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库C、设置经济指标 D、自定义市场信息价54、工程决算是由（ A ）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。A.单项工程 B.分部工程C.单位工程 D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ）A.编制标底 B.限额设计C.设计变更 D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。A.投资利润率 B.投资利税率C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。A.被发现无效 B.合同订立C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。A.14天内 B.15天内C.28天内 D.42天内

6、土建的工程造价员(初级)有用吗?

有用的，只有有了造价员证才可以从事相关的来工作。

土建造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符源合的建设工程造价工作。造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专用章，并承担相应的岗位责任。

土建造价员跨地区或行业变动工作，并继续从事建设知工程造价工作的，应持调出手续、《全国建设工程造价员资格证书》和专用章，到调入所在地管理机构或专业委员会申请办道理变更手续，换发资格证书和专用章。

7、工程造价员土建和安装方向哪个好？

1、土建涉及方面更百广一些，安装的还分为水暖、电气。2、两个都差不多，你可以考过度一门过增项，就是考了土建、明年考安装，内两项在一个本上显示。3、最好报个培训班学习，通过率高、节约时间 。4、还有不明容白的或报班的事，我可帮你。

8、建筑工程造价员

一、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率； \r\n二、熟悉施工图纸（包百括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制； \r\n三、熟悉单位工程的有关基础材料度（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法； \r\n四、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本问地区、本行业的规定； \r\n五、根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序，编制施工预答算； \r\n六、经常深入现场，对设计变更、现专场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案； \r\n七、根据施工预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助工程项目部搞好经济核算； \r\n八、在竣属工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算； \r\n九、完成领导交办的其他任务。

9、建筑工程造价员具体工作是什么？

就是传统的预算员 刚开始也就和技术员一样主要是编清单 做定额 还有整理资料之类的

1、建筑工程造价员的专业分类

土建、安装、市政、园林、矿山、高速公路土建里有装修、挡土墙砌筑安装里就多了：暖通、电器、路灯、工业管道、室内给排水、钢结构、工业机械设备基础安装。

2、建筑单位工程造价员这个岗位怎么样

造价员挺舒服的，一项工程下来，只要你在规定时间里，把工程的量及价格方面给出个概算结果来就好，个人时间充足，算量什么的这些都是广联达，只要你系统的学习过，肯定没问题，还有就是你刚刚实习，单位不会让你独立去完成一项工程的概算或决算，总之身体不行就多动动脑，造价员跟体力活不搭边，如果是现场施工的话，爬上爬下可能会累，不过要看你的公司是属于甲方还是劳务了。

3、我是横向发展，准备参加2012年全国建设工程造价员考试（土建），我是0基础。通过努力有机会通过考试吗？

如果不是学这个专业 建议参加培训 因为首先需要会识图 你报个培训班 还有你是参加哪里的考试？这个每个省分的我是学这方面专业的 去年也考了 加油吧！

4、全国造价员是只有土建和安装这两个吗？

全国造价员分建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程等四个专业。报名时土建和安装不能兼报，市政和装饰不能兼报。全国建设zd工程造价员是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，从事工程造价业务的人员。全国建设工程造价员是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，从事工程造价业务的人员。最主要的是专业过关，能熟悉图纸，对现行的价目表、综合及各种定额、建材的价格必须熟悉，另外对工程量的计算公式、工程的结内构做法、隐蔽工程、变更等专业要熟悉运用，分析材料及计算工程材料；对定额中的子目，特别是应该套用的相应高的，能够说服甲方、监理方、审计等部门的能力；投标时能够综合的对工容程的概算及投标的规则掌握的立度；决算不漏项，如何的在工程量、取费、子目等方面的控制最为关键。并掌握相关专业的知识像审计、会计、材料、设计等方面 ；其他是敬业、上下班时间、工作积极等。

5、谁有广东省土建造价员模拟试卷？

　　一、单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（ B ）A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------（ B ）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------（ C ）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------（ C ）A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------（ B ）A、 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------（ C ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是------------------------------------------------------------------- ------（ D ）A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------（ D ）A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------（ B ）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价15、进口设备的原价是指（ B ）。A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%C.当年工作量的30% D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天 B.14天 C.15天 D.28天23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------（ B ）A、 发包人未按时提供施工条件B、 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、 不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）A、 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、10% B、15% C、3%~5% D、30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。A、900 B、1000 C、2500 D、340031、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ）A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------（ B ）A、 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、 建安工程费用和设备工器具购置费用D、 建安工程费用和其他费用]33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、 竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（ C ）以内。A、±30% B、±20% C、±10% D、±5%35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B )A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ）A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C )A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费 D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（ D ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ）A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B )A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ D ）。A、mr B、(1+mr)m-1 C、r m D、(1+r/m)m-147、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（ B ）。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指----------------------------------（ D ）A、 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、 预算定额消耗量自身的误差C、 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------（ D ）A、当事人违约 B、合同缺陷C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（ C ）构成。A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------（ A ）A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库C、设置经济指标 D、自定义市场信息价54、工程决算是由（ A ）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。A.单项工程 B.分部工程C.单位工程 D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ）A.编制标底 B.限额设计C.设计变更 D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。A.投资利润率 B.投资利税率C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。A.被发现无效 B.合同订立C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。A.14天内 B.15天内C.28天内 D.42天内

6、土建的工程造价员(初级)有用吗?

有用的，只有有了造价员证才可以从事相关的来工作。

土建造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符源合的建设工程造价工作。造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专用章，并承担相应的岗位责任。

土建造价员跨地区或行业变动工作，并继续从事建设知工程造价工作的，应持调出手续、《全国建设工程造价员资格证书》和专用章，到调入所在地管理机构或专业委员会申请办道理变更手续，换发资格证书和专用章。

7、工程造价员土建和安装方向哪个好？

1、土建涉及方面更百广一些，安装的还分为水暖、电气。2、两个都差不多，你可以考过度一门过增项，就是考了土建、明年考安装，内两项在一个本上显示。3、最好报个培训班学习，通过率高、节约时间 。4、还有不明容白的或报班的事，我可帮你。

8、建筑工程造价员

一、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率； \r\n二、熟悉施工图纸（包百括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制； \r\n三、熟悉单位工程的有关基础材料度（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法； \r\n四、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本问地区、本行业的规定； \r\n五、根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序，编制施工预答算； \r\n六、经常深入现场，对设计变更、现专场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案； \r\n七、根据施工预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助工程项目部搞好经济核算； \r\n八、在竣属工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算； \r\n九、完成领导交办的其他任务。

9、建筑工程造价员具体工作是什么？

就是传统的预算员 刚开始也就和技术员一样主要是编清单 做定额 还有整理资料之类的

材料价建材价浙江省建材价广东省建材价