建设工程行业政策资讯 人工客服公众号
建设工程行业政策资讯
新闻时间:,来源:河北建设工程信息网,作者:

邱县人民法院审判楼内部装修工程

工程编码 130430140038-001  所属地区 邱县 
工程名称 邱县人民法院审判楼内部装修工程  
建设单位 邱县人民法院 
工程地点 邱县人民法院内 
建筑面积 2020 平方米   招标性质 施工招标/装饰装修 
工程招标范围 建筑面积:约2020平方米 
招标代理单位 河北筑城工程招标咨询有限公司 
投标资质要求 暂无详细资质要求,请以内容为准。
资格审查方式 资格后审  合同估算价 138 (万元)  
资格审查必要合格条件 投标申请人须是具备建筑装修专业承包贰级及其以上的法人或其它组织。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的企业,均可对上述标段向招标人提出报名申请参加投标。 
资格审查文件价格   招标文件价格 500 元  
文件发售地点 邱县政务服务中心—发展中心215室 
联系人 魏女士  联系方式 15830786999 
公告发布开始时间 2014-09-25 09:00:00  公告发布截止时间 2014-09-30 17:00:00 
报名开始时间 2014-09-25 09:00:00  报名截止时间 2014-09-30 17:00:00 
招标文件发售时间 2014-9-25 
招标文件发售地点 邱县政务服务中心—发展中心215室 
内容 邯郸市建设工程招标公告                                                                           招标编号:zczb-2014-949     1、邱县人民法院审判楼内部装修工程,已由项目立项部门批准建设。现决定对该项目的内部装修进行公开招标,选定承包人。 2、本次招标工程项目概况如下: 2.1 该工程位于邱县人民法院内,建筑面积:约2020平方米,项目投资:约138万元,建设内容:室内装修。 2.2 资金来源:中央预算及地方配套资金;资金落实情况: 已落实  。 2.3 本招标工程共分 1个标段。 2.4预计工期100日历天。工程质量要求符合   合格  标准。 3、投标申请人须是具备建筑装修专业承包贰级及其以上的法人或其它组织。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的企业,均可对上述标段向招标人提出报名申请参加投标。 4 、本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式,主要资格后审标准和内容详见招标文件,只有资格后审合格的投标申请人才能参加技术标和商务标标的评审。 5、投标申请人可于 2014 年9月25日至 9月30日(公休日、节假日除外),每天上午 09 时 00 分~ 11时 30 分,下午 14 时30 分~ 17时 00分,持网上报名回执单、法人授权委托书及授权委托人身份证原件,企业营业执照(副本)、资质证书(副本)、建筑二级及以上建造师、安全生产许可证、投标信用手册的原件及加盖公章的复印件,到邱县政务服务中心—发展中心215室报名并购买招标文件及相关资料,文件每套售价为人民币  500  元,售后不退。                  6、提交投标文件截至时间和开标时间为2014年10月16日14时30 分,逾期送达的投标文件将被拒绝。    7、注意事项:开标时,投标人应当持有“行贿犯罪档案查询结果”原件,否则投标无效。本市所属的投标人由招标人统一在本市检察机关申请查询,查询联系电话:0310-2990706。外埠投标人在当地检察机关开具。 招标人(章):邱县人民法院 联系人:蒋先生    电 话:15832029105 招标代理机构(章):河北筑城工程招标咨询有限公司  联系人:魏女士      电 话:15830786999  
文章字数:5180