新闻时间：2020-11-29,来源：建筑培训,作者：

造价员考题

1、重庆08.07.06 造价员考试真题和答案

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A．分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B．固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B．以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D．监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B．大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A．是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10．工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B．连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A．平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金三．判断题（共20题，每题1分，共20分） 1．建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2．初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3．我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4．建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5．时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6．当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8．建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10．清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11．作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12．分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13．列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14．计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15．劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16．《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17．江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18．开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19．政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20．我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

2、现在造价员的考试科目是哪些?

对于造价员考试的相关规定各个省份是不同的!这是有关云南省造价员考试的信息，希望能给你一些帮助：一、考试内容及科目（一）2010年度全国建设工程造价员资格考试严格按照《云南省“全国建设工程造价员”资格考试大纲》安排考试内容；考试教材使用云南科技出版社出版的“云南省建设工程造价员系列教材•2006版”、“云南省2003版建设工程造价计价依据系列”及其配套文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）等。（二）本年度考试按土建和安装两个专业分别设置考试科目。《工程造价相关知识》科目为公共科目；土建专业设《建设工程技术与计量（土建）》和《建安工程造价案例分析（土建）》两个专业科目；安装专业设《建设工程技术与计量（安装）》和《建安工程造价案例分析（安装）》两个专业科目。（三）考试为滚动考试。参加全部科目考试的考生必须在连续两个考试年度内通过全部科目为合格；增项考试考生必须在当年通过全部专业科目为合格。二、考试时间 2010年度考试时间暂定为2010年9月中上旬，具体日期另行通知。三、考试报名及资格审查工作安排（一）报考条件凡年龄在16周岁以上、60周岁以下，具备下列条件之一者可以报考： 1. 相关专业中专及以上学历； 2. 相关专业本、专科在读或相关专业硕士研究生以上在读； 3. 其他专业中专（高中）及以上学历，从事工程造价相关工作满一年； 4. 己取得一个专业资格证书的造价员参加增项考试。相关专业指按教育部专业设置规定设置的土建类所有专业，以及管理类的工程管理、工程造价和物业管理专业。（二）考试报名及资格审查方式和程序 2010年度考试采用互联网预报名、资格预审、资格终审方式，具体安排将在考试安排确定后另行通知，请留意“云南省建设工程造价信息网”（www.yncost.com）相关栏目。（三）提前资格预审为方便有意愿参加考前培训的人员在参加培训班前确认自己的考试报名资格，省造价协会决定开展提前资格预审工作。 1. 造价员考前培训机构无权确认其学员的考试报名资格，参加考试人员必须按本通知的规定完成报名及资格审查程序。各考前培训机构必须在招生时向培训报名学员出示本通知。 2. 建议需要参加考前培训的人员参加提前资格预审，以便在培训报名前确认考试报名资格。 3. 参加提前资格预审需提交下列材料： a. 本人学历证书（学生证）原件及复印件； b. 本人身份证原件及复印件； c. 本人从事工程造价相关工作的证明材料原件（加盖公章的单位证明；其他专业报名人员适用）； d. 本人《全国建设工程造价员资格证书》原件及复印件（增项考试人员适用）。 4. 参加提前资格预审合格人员将由省造价协会记录其资格预审合格情况； 5. 提前资格预审时间为：2010年3月1日～2010年5月30日，每日上午9∶00～12∶00，下午1∶30～5∶00(法定节假日除外)；地点为：昆明市西昌路187号三楼省造价协会。

3、2014年造价员土建考试真题及答案？

造价员视频教程及历年真题

直接百度，豆卷建筑考试网

4、求一个有各省，各地建设工程造价员历年考题的网站！！直接给链接

当然，你也可以到各种造价软件的服务网站或BBS，比如鲁班，广联达等等。还有就是到专业的建筑网站，比如，筑龙网，网易的土木在线,天圆地方，天工网等等，他们也有造价分类，你可以去看看。

5、造价员每年必考题有那些？如果有的话，麻烦直接发给我，xuhuan1127@126.com 万分感谢！！

（一）考试科目：造价员资格考试分“工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务（××工程）”两个科目。其中“工程计量与计价实务（××工程）”分若干个专业。（二）通用专业：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）市政工程。工程造价管理基础知识其他专业和考试科目由各管理机构、专委会根据本地区、本行业的需要设置，并报中价协备案。考试大纲分为《工程造价基础知识》和《工程计量与计价实务》（××工程）两个科目。其中《工程造价基础知识》科目实行全国统一的水平要求，中国建设工程造价管理协会组织编写了《工程造价基础知识》考试培训教材，供各地方、各行业管理机构及应考人员使用。《工程计量与计价实务》（××工程）考试大纲及培训教材由各地方、各行业有关管理机构自行编制，送中国建设工程造价管理协会备案。（说明：为统一全国造价员通用专业的考试内容与水平，中国建设工程造价管理协会编制了《工程计量与计价实务》（××工程）考试大纲框架，供各地方及行业有关管理机构编制考试大纲参考）。考试大纲对专业知识的要求分掌握、熟悉和了解三个层次。掌握即要求应考人员具备解决实际工作问题的能力；熟悉即要求应考人员对该知识具有深刻的理解；了解即要求应考人员对该知识有正确的认知。

6、造价员考题求答案

(四)企业管理费：是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：1.管理人员工资:是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。2.办公费：是指企业管理办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电、烧水和集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）等费用。3.差旅交通费：是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。4.固定资产使用费：是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。5.工具用具使用费：是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。6.劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。7.劳动保护费：是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。8.检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。9.工会经费：是指企业按《工会法》规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。10.职工教育经费：是指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。11.财产保险费：是指施工管理用财产、车辆等的保险费用。12.财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。13.税金：是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。14.其他：包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。求采纳

7、求解：造价员考试题目

1m³面砖净消耗量zd=1/(0.08+0.005*2)x（0.1+0.005*2）内消耗量=净用量x（1+2%）砂浆净用量=1-面砖块数x面砖体积消耗量=净X（1+2%）基价=人工费+材料费+机械费。你按这个公式算，容你给的表格不清楚

8、造价员考试题目全是选择题啊？

兄弟不是的,造价员是基础和计价百两个科目,计价的是计算题哦.这是浙江省造价员报名专业划分情况.报考专业造价员资格考试科目为：《工程造价计价基础理论》（公共度课）、《工程计价》知（专业课）两门。其中《工程计价》分为建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程专业，报名时考生可选报其一。两科同时合格者方可取得造价员道资格证书。《工程造价计价基内础理论》、《安装工程计价》、《园林绿化及仿古建筑工程计价》培训讲义容为2009年修订版。你可以去造价100分网站,或是筑龙网上看看.很多关于造价员方面的资料和说明.

9、土建造价员考试科目及考题类型、题量

造价员资格考试分“工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务（××工程）”两个科目。其中“工程计量与计价实务（××工程）”分若干个专业，由各地方、各行业管理机构自行编制考试大纲，送中国建设工程造价管理协会备案。造价员资格考试的两个科目单独考试、单独计分。“工程造价基础知识”科目的考试时间为2小时，考试试题实行100分制，试题类型为单项选择和多项选择题。“工程计量与计价实务（××工程）”科目的考试时间由各地方、各行业有关管理机构自行确定，试题类型建议为工程造价文件编制的应用实例。考试科目：工程造价基础知识；工程计量与计价实务通用专业：土建工程和安装工程。科目说明：工程造价基础知识是全国必考科目，而土建和安装专业是通用科目。试题类型 1、《工程造价基础知识》：各专业统一试题，从中国造价协会统一编制的试题库中抽题组卷（按规定可调整20%，调整部分将组织专家进行论证）。试题题型为判断题、单项选择题、多项选择题。判断题：20题×1分/题=20分单项选择题：40题×1分/题=40分多面选择题：20题×2分/题=40分考试形式为闭卷，全部答题卡填涂。考试时间共2小时。 2、《工程计量与计价实务》：按不同专业分类编制试题，各由两个部分组成。其中：（1）专业基础知识部分：题型为判断题、单项选择题、多项选择题。共30分，闭卷，答题卡填涂，考试时间为半小时。（2）工程计量与计价实务部分：根据图纸，按工程量清单的编制，计算量、价。共70分，考试时间为2.5小时。免试《工程造价基础知识》条件（一）“工程造价”专业本科及以上学历毕业生；（二）已取得造价员资格证书，申请增项专业的。历年真题可在http://www.examda.com/zjy/zhenti/下载

10、09造价员考试题目求解

计价表编号子目名称及做法单位综合单价有换算的列简要换算过程综合单价(元)1-4换人工挖土方，四类干土，挖土深度6.1m M3 15.45（1-4子目）+7.89（1-13子目）+1.68（1-14子目）（超过1.5米挖土增加费） 25.642-51换震动沉管灌注砂桩（桩长9m）的空沉管 M3 172.33-52.47-（21.12×0.7+9.39）×1.22。空沉管2-51定额子目人工乘以0.3，灌注砂、机动翻斗车扣除。其余不变。 90.373-30换 M10水泥砂浆砌标准砖1砖圆形水池（容积6m3） M3 210.60+（31.09-29.77）=211.92（混合砂浆M5单价换成水泥砂浆M10） 211.925-203换 C30泵送商品砼现浇直形楼梯 M3 692.36-（269-296）×2.07（C20商品混凝土价格换为C30） 748.258-52换檩木上钉椽子及挂瓦条（椽子刨光，断面×45） 10M2斜面积（142.10+0.12×26×1.37）+[（45×45/40×50）×0.059+0.019] ×1599（椽子如刨光者，每10M2增加人工0.12工日，椽子材料按断面尺寸按比例调整） 147.559-90换屋面氰凝防水涂料两布三涂 10M2 96.1+40.04+36.22×2（9-90+9-91+9-92）×2 208.6212-90换楼面水泥砂浆贴同质地砖200×200（地砖单价3元/块） 10M2 490.68+10/0.22×1.02×3-267.90（地砖规格不同按设计用量加2%损耗再乘以题目给定的单价进行调整） 987.7820-59换现浇150mm厚砼体育看台板的复合木模板 10M2 208.97+68.90×0.2×1.37+（6.88+21.51）×0.1（体育看台板按现浇板定额人工乘以1.20，支撑及零星卡具乘以系数1.10。 230.69