广东省造价员考试真题

1、谁有广东省土建造价员模拟试卷？

　　一、单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（ B ）A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------（ B ）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------（ C ）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------（ C ）A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------（ B ）A、 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------（ C ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是------------------------------------------------------------------- ------（ D ）A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------（ D ）A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------（ B ）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价15、进口设备的原价是指（ B ）。A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%C.当年工作量的30% D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天 B.14天 C.15天 D.28天23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------（ B ）A、 发包人未按时提供施工条件B、 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、 不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）A、 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、10% B、15% C、3%~5% D、30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。A、900 B、1000 C、2500 D、340031、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ）A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------（ B ）A、 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、 建安工程费用和设备工器具购置费用D、 建安工程费用和其他费用]33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、 竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（ C ）以内。A、±30% B、±20% C、±10% D、±5%35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B )A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ）A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C )A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费 D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（ D ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ）A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B )A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ D ）。A、mr B、(1+mr)m-1 C、r m D、(1+r/m)m-147、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（ B ）。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指----------------------------------（ D ）A、 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、 预算定额消耗量自身的误差C、 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------（ D ）A、当事人违约 B、合同缺陷C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（ C ）构成。A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------（ A ）A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库C、设置经济指标 D、自定义市场信息价54、工程决算是由（ A ）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。A.单项工程 B.分部工程C.单位工程 D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ）A.编制标底 B.限额设计C.设计变更 D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。A.投资利润率 B.投资利税率C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。A.被发现无效 B.合同订立C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。A.14天内 B.15天内C.28天内 D.42天内

2、广东土建造价员考试案例分析历年试题

考 试 说 明 一、造价员考试分为以下五个专业。1、建筑工程、装饰装修工程3、安装工程4、市政工程5、园林建筑绿化工程各专业考试分别进行，考生在该专业考试合格后，发该专业的造价员证书。二、考试试题类型及时间内容考试时间满分记分考试形式试题类型基础知识与应用部分2．5100闭卷1、单项选择题2、多项选择题3、增容题4、问答题5、计算题案例部分建筑工程4140开卷根据图纸，计算分部分项工程工程量及工程费用装饰装修工程4140安装工程（电气、给排水任选一种）4100市政工程（道桥、市政管网任选一种） 园建绿化工程 三、考试成绩合格标准理论应该部分和安全部分的成绩各占50%，综合成绩达到60分为合格。考 试 大 纲一、工程造价计价与控制基础理论（一）工程造价计价1、熟悉工程造价的定额计价原理和方法2、掌握工程量清单计价原来和方法（二）工程招标投标1、了解工程招、投标的概念和性质2、熟悉建设项目招标的范围、种类和方式、工程项目的招标程序3、熟悉工程项目的投票程序4、了解工程项目投标报价策略5、熟悉工程施工投标报价的编制、分析方法6、了解工程招、投标的开标、评标及定标方法（三）工程合同管理1、了解建筑工程合同的概念、特征和种类2、熟悉施工合同条款的主要内容3、了解合同管理的主要模式二、建设工程计价应用（一）第一部分1、熟悉《综合定价》的内容及编制原理 2、熟悉工程量清单计价费用的构成3、熟悉定额计价费用的构成4、熟悉工程量清单计价与定额计价的异同5、了解清单计价的过程和方法6、了解定额计价的编制步骤7、掌握建筑工程的计算规则（二）第二部分1、各专业工程：各分部分项工程的考试要求按下表（1）建筑工程（2）装饰装修工程（3）安装工程（4）市政工程（5）园林建筑绿化工程 答案补充 《工程造价理论与实务》、《工程造价实用技术与案例》（土建.安装)为一套教材.《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（建筑工程.安装工程）及配套定额。

3、广东省造价员考试科目

工程造价员，分土建和安装两个专业，课程设置：法律法规、定额、计价清单等.每半年一期考试，考试通过后颁发由中国建设工程造价管理协会印制的《全国建设工程造价员资格证书》，北京市建委注册，全国通用。

4、谁有广东省最近几年造价员考试真题啊？

?

5、请有广东省造价员考试真题的小伙伴进来帮帮忙，不胜感激。

网校提供权威专家预测试卷和免费的视频课件的试听。点击网站，了解更多考试信息动态，更有备考达人分享备考经验！希望能帮助到您！祝您生活愉快！

1、谁有广东省土建造价员模拟试卷？

　　一、单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（ B ）A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------（ B ）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------（ C ）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------（ C ）A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------（ B ）A、 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------（ C ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是------------------------------------------------------------------- ------（ D ）A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------（ D ）A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------（ B ）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价15、进口设备的原价是指（ B ）。A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%C.当年工作量的30% D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天 B.14天 C.15天 D.28天23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------（ B ）A、 发包人未按时提供施工条件B、 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、 不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）A、 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、10% B、15% C、3%~5% D、30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。A、900 B、1000 C、2500 D、340031、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ）A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------（ B ）A、 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、 建安工程费用和设备工器具购置费用D、 建安工程费用和其他费用]33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、 竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（ C ）以内。A、±30% B、±20% C、±10% D、±5%35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B )A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ）A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C )A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费 D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（ D ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ）A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B )A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ D ）。A、mr B、(1+mr)m-1 C、r m D、(1+r/m)m-147、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（ B ）。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指----------------------------------（ D ）A、 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、 预算定额消耗量自身的误差C、 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------（ D ）A、当事人违约 B、合同缺陷C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（ C ）构成。A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------（ A ）A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库C、设置经济指标 D、自定义市场信息价54、工程决算是由（ A ）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。A.单项工程 B.分部工程C.单位工程 D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ）A.编制标底 B.限额设计C.设计变更 D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。A.投资利润率 B.投资利税率C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。A.被发现无效 B.合同订立C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。A.14天内 B.15天内C.28天内 D.42天内

2、广东土建造价员考试案例分析历年试题

考 试 说 明 一、造价员考试分为以下五个专业。1、建筑工程、装饰装修工程3、安装工程4、市政工程5、园林建筑绿化工程各专业考试分别进行，考生在该专业考试合格后，发该专业的造价员证书。二、考试试题类型及时间内容考试时间满分记分考试形式试题类型基础知识与应用部分2．5100闭卷1、单项选择题2、多项选择题3、增容题4、问答题5、计算题案例部分建筑工程4140开卷根据图纸，计算分部分项工程工程量及工程费用装饰装修工程4140安装工程（电气、给排水任选一种）4100市政工程（道桥、市政管网任选一种） 园建绿化工程 三、考试成绩合格标准理论应该部分和安全部分的成绩各占50%，综合成绩达到60分为合格。考 试 大 纲一、工程造价计价与控制基础理论（一）工程造价计价1、熟悉工程造价的定额计价原理和方法2、掌握工程量清单计价原来和方法（二）工程招标投标1、了解工程招、投标的概念和性质2、熟悉建设项目招标的范围、种类和方式、工程项目的招标程序3、熟悉工程项目的投票程序4、了解工程项目投标报价策略5、熟悉工程施工投标报价的编制、分析方法6、了解工程招、投标的开标、评标及定标方法（三）工程合同管理1、了解建筑工程合同的概念、特征和种类2、熟悉施工合同条款的主要内容3、了解合同管理的主要模式二、建设工程计价应用（一）第一部分1、熟悉《综合定价》的内容及编制原理 2、熟悉工程量清单计价费用的构成3、熟悉定额计价费用的构成4、熟悉工程量清单计价与定额计价的异同5、了解清单计价的过程和方法6、了解定额计价的编制步骤7、掌握建筑工程的计算规则（二）第二部分1、各专业工程：各分部分项工程的考试要求按下表（1）建筑工程（2）装饰装修工程（3）安装工程（4）市政工程（5）园林建筑绿化工程 答案补充 《工程造价理论与实务》、《工程造价实用技术与案例》（土建.安装)为一套教材.《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（建筑工程.安装工程）及配套定额。

3、广东省造价员考试科目

工程造价员，分土建和安装两个专业，课程设置：法律法规、定额、计价清单等.每半年一期考试，考试通过后颁发由中国建设工程造价管理协会印制的《全国建设工程造价员资格证书》，北京市建委注册，全国通用。

4、谁有广东省最近几年造价员考试真题啊？

?

5、请有广东省造价员考试真题的小伙伴进来帮帮忙，不胜感激。

网校提供权威专家预测试卷和免费的视频课件的试听。点击网站，了解更多考试信息动态，更有备考达人分享备考经验！希望能帮助到您！祝您生活愉快！

信息价工程投标价直辖市工程投标价广东省工程投标价