新闻时间：2020-10-02,来源：建筑培训,作者：

造价咨询公司试题

1、重庆08.07.06 造价员考试真题和答案

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A．分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B．固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B．以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D．监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B．大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A．是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10．工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B．连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A．平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金三．判断题（共20题，每题1分，共20分） 1．建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2．初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3．我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4．建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5．时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6．当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8．建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10．清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11．作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12．分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13．列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14．计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15．劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16．《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17．江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18．开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19．政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20．我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

2、跪求造价工程师案例分析真题？？

2012年造价工程师考试真题+答案导读：好学教育建筑频道以最新的考试大纲为依据，为您精选造价工程师考试热点2012年造价工程师考试真题+答案案例分析，供广大学员复习备考。最后祝大家顺利通过造价工程师考试!!!试题一：(20分)某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下：1.建设投资预计全部行程固定钉资产，固定资产实用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。2.建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在两年内均衡投入。3.在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。4.生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。5.项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。6.项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。问题：1.列式计算项目的年折旧额。2.列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。3.列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。4.判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由5.列式计算项目正常年份的总投资收益率。(计算结果均保留两位小数)试题三：(20分)某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件：事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日;投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人(业主)要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价系你想或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。事件3：招标人(业主)要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。问题：1.支出事件1中的不妥之处，并说明理由。2.指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。3.指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。4.指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。5.针对事件5，评标委员会应如何处理?试题四：(20分)某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日，合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示(时间单位：天)，并得到监理人的批准。工程项目施工过程中，发生了如下事件：事件1：厂房基础施工是，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商误工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元/台班，台班折旧费为700元/台班)，地基处理产生工料机费用6000元，基础工程量增加50m3(综合单价420元/m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。事件2：7月10日-7月11日，用于主题结构的施工机械出现故障，7月12日-7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主题结构工程停工4天、30名工人误工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元/天)，其他作业未受到影响。事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商误工36个工日。业主调换生产设备费用为1.8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时间均延长2天。事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施时收尾工作时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。问题：1.分别说明承包商能否就上述事件1-事件4向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。2.承包商在事件1-事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的事件工期为多少天?工期奖(罚)款为多少万元?3.如果该工程人工工资标准为120元/工日，误工补偿标准为40元/工日，工程的管理费和利润为工料机费用之和的15%，规费费率和税金率分别为3.5%、3.41%，分别计算承包商在事件1-事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?(费用以元为单位，计算结果保留两位小数)答案：问题1：建设期第1年贷款利息=1800.00/2×50%×6%=27.00万元建设期第2年贷款利息=(1800.00/2+27.00+1800/2×50%)×6%=82.62万元建设期贷款利息合计=27.00+82.62=109.62万元固定资产原值=建设投资+建设期贷款利息=3000.00+109.62=3109.62万元年折旧额=3109.62×(1-5%)/8=369.27万元问题2：(1)运营期第1年年初贷款本息和=建设期贷款总额+建设期贷款利息=1800+27+82.62=1909.62万元(2)还款期4年中每年等额还本付息额=1909.62×(A/P，6%，4)=551.10万元运营期第1年应付利息=1909.62×6%=114.58万元运营期第2年应还本金=551.10-114.58=436.52万元运营期第2年应付利息=(1909.62-436.52)×6%=88.39万元运营期第1年应还本金=551.10-88.39=462.71万元问题3：总成本=经营成本+折旧+摊销+利息支出运营期第一年总成本=680×80%+369.27+114.58=1027.85万元运营期第二年总成本=680+369.27+88.39+1137.66万元更多内容尽在好学教育武汉学习中心...

3、造价工程师考试的科目有哪些？

一级造价工程师职业资百格考试设《建设工程造价管理》《建设工程计价》《建设度工程技术与计量》《建设工程造价案例分析》4个科目。其中《建设工程造价管理》和《建设工程计价》为基础科目，《回建设工答程技术与计量》和《建设工程造价案例分析》为专业科目。

4、浙江省2008造价员考试答案基础理论

浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷（考试时间：90分钟）一、单项选择题（共60题，每题1分。共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确的编号填写在括号内。选对得分，错选、不选均不得分）1、工程造价的兼容性具体表现在（）。A.长期性和统一性 B.具有两种含义和造价造成的广泛性，复杂性C.运动的绝对性和稳定的相对性 D.运动的依存性和连锁性2、工程造价职能实现的条件，最主要的是（）。A.国家的宏观调控B.商场竞争机制的形成C.价格信息系统的建立 D.定额管理的现代化3、工程造价管理有两种含义，一是投资费用管理，二是（）。A.工程价格管理 B.工程造价计价依据管理C.工程造价专业队管理 D.工程建设定额管理4、在下列建筑安装工程费用中，应列入直接费的是（）。A.施工机械的进出场费 B.仪器仪表使用费C.检验试验费 D.工具、用具使用费5、某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为600万元、1000万元和400万元，基本预备费率为10％。投资建设期二年，各年投资额相等。预计年均投资价格上涨5％，则该工程的涨价预备费为（）万元。A.152.5 B.100 C.167.75 D52.56、对我国工程建设定额正确的认识是（）。A.定额是计划经济的产物B.定额是与市场经济相悖的体制改革对象C.定额在社会主义市场经济下仍能发挥作用D.定额不利于节约社会劳动和提高生产效率7、某工程需采购特种钢材10吨，出厂价为5000元/吨，供销手续费率1％，材料运输费50元/吨，运输损耗率2％，采购及保管费率为8％，则该特种钢材的预算价为（）元。A.56160 B.56040 C.56000 D.540008、在编制工程建设其他费用定额时，基本预备费的计取基础是（）。A.工程费用 B.工程费用+其他费用C.工程费用+建设期贷款利息 D.工程费用+其他费+建设期贷款利息9、概算指标的作用主要有（）。A.作为编制投资估算的主要依据 B.估算主要材料用量的主要依据C.建设单位选址的主要依据 D.确定投资额的主要依据10、投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的（）。A.综合性和概括性 B.综合性和准确性 C.综合性和可调性 D.概括性和可调性11、关于工程变更的说法，错误的是（）。A. 工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。B. 任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。C. 施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。D. 工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担。12、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式C.解决起来较容易的一种方式 D.容易取得索赔成功的一种方式13、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。A.工程索赔和商务索赔 B.工程索赔和道义索赔C.商务索赔和道义索赔 D.索赔与反索赔14、按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是（）。A、设计变更增加的费用 B、弥补自然灾害造成损失的费用C、局部地基处理增加的费用 D、建设期内由于价格变化而增加的费用15、下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是（）。A、概算定额 B、建筑工程定额 C、设备安装工程定额 D、各种费用定额16、根据建筑安装工程定额编制式的原则，按平均先进水平编制的是（）。A、预算定额 B、企业定额 C、概算定额 D、概算指标17、某袋装水泥原价为350元／t，供销部门手续费率为4%，运杂费18元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为（）。A、7.71 B、7.43 C、7.36 D、718、某砖混结构墙体砌筑工程,完成10m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为( )工日/10m3。A、14.85 B、17.52 C、18.7 D、20.3519、衡量工人劳动数和质量,反映成果和效益指标的是( )。A、时间定额 B、产量定额 C、施工定额 D、预算定额20、在投资估算指标中,单位工程指标按规定应列入( ).A、建筑安装工程费用 B、从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额C、建筑安装工程费,设备厂工器具费用,其他费用 D、建筑安装工程费用和其他费用21、工程量清单表中项目编码的第四级为( ).A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码22、分部分项工程量清单应包括( ).A、工程量清单表和工程量清单说明B、项目编码,项目名称,计量单位和工程数量C、工程量清单表,措施项目一览表和其他项目清单D、项目名称,项目特征,工程内容等23、采用工程量清单计价时,要求投标报价根据( )。A、业主提供的工程量,按照现行概算扩大指标编制得出B、业主提供的工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出C、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出D、承包商自行计算工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出24、投资决策阶段,建设项目投资方案选择的重要依据之一是( )。A、工程预算 B、投资估算 C、设计概算 D、工程投标报价25、编制自有资金现金流量表,表中没有反映建设项目投资借款的流入流出,是因为( )。A、不发生借款B、规定不必列入借贷款项目C、站在不同角度观察项目的现金流入乡随俗流出情况D、流入,流出在同一时点,数额相同,对净现金流量计算无影响26、下面各项中,可以反映企业偿债能力的指标是( )。A、投资利润率 B、速动比率 C、净现值率 D、财务内部收益率27、某项目建设期一年,建设投资800万元,第二年末净现金流量为220万元,第三年为242万元,第四年为266万元,第五年为293万元,该项目静态投资回收期为( )年。A、4 B、4.25 C、4.67 D、528、.设计概算是编制和确定建设项目( )。A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件29、下列各项中,属于建筑单位工程预算的是( )。A、卫生工程预算B、机械设备工程预算C、电气设备工程预算D、热力设备工程预算30、按<<招标投标法>>规定,招标文件自发放之日起,至投标截止时间的期限,最短不得少于( )。A、15天 B、20天 C、30天 D、45天31、按<<招标投标法>>规定,大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益,公共安全的项目( )。A、必须进行公开招标B、必须进行邀请招标C、应当进行公开招标,但经有关部门批准可以邀请招标的除外D、应当进行邀请招标,但经有关部门批准可以不进行招标的除外32、通常所说的建设项目竣工验收,是指( )。A、工程整体验收 B、单项工程验收 C、单位工程验收 D、分部工程验收33、投标单位应按招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价.在开标后发现投标单位没有填写单价或合价的分项,则( )。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回投标书34、采用固定合同单价的工程，应根据（）办理中间结算。A、工程量清单中的工程量 B、实际完成的工程量C、合同中规定的工程量 D、承包商报送的工程量35、下列事项中,费用索赔不成立的是( )。A、设计单位未及时供应施工图纸 B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工 D、因设计变更而导致工程内容增加36、.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资37、发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后,应给予确认或提出修改意见.根据<<建设工程施工合同(示范文本)>>规定的时间应是( )。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天38、商品的价值量是由（）决定的。A 生产该商品的实际劳动时间 B 生产该商品的社会必要劳动时间C 生产该商品规定的个别劳动时间 D 生产该商品的活劳动创造的价值39、价值工程侧重于在（）阶段开展？A 招投标阶段 B 施工阶段 C 设计阶段 D 竣工验收阶段40、工程造价的第一种含义是：建设一项工程预期开支或实际开支的（）费用A 全部投资 B 部分投资 C 固定资产和流动资产 D 全部固定资产投资41、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的（）。A 凝固值 B 平均值 C 瞬时值 D 成本值42、我国现行的《建设工程工程量清单计价规范》中所采用的单价为（）。A 综合单价 B 工料单价 C 指数单价 D 以上方法均可43、工程造价管理体制改革的最终目标是以（）为主的价格机制。A 市场形成价格 B 政府颁布指令价格C 政府颁布指导价格 D 政府与企业协商价格44、浙江省2003版施工取费定额中综合费用取费工程类别，将工程划分为（）类。A 一类、二类、三类、四类 B一类、二类、三类C特类、一类、二类、三类、四类 D 特类、一类、二类、三类45、在下面关于我国工程造价咨询单位管理的说法中，正确的是（）。A 工程造价咨询单位可在任何范围内承接工程造价咨询业务B 工程造价咨询单位的资质等级具有永久性质C 新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级D 工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构46、在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是（）。A、在进口国目的港口码头交货 B、在出口国装运港口交货C、在进口国内陆指定地点交货 D、在出口国内陆指定地点交货47、某进口设备，到岸价格（CIF）为5600万元，关税率为21％，增值税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。A、2128 B、1151.92 C、952 D、752.0848、进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，卖方需承担的责任是（）。A、租船舱，支付运费 B、办理出口手续，并将货物装上船C、装船后的一切风险和运费 D、办理海外运输保险并支付保险费49、国产标准设备原价，一般是按（）计算的。A、带有备件的原价 B、定额估价法 C、系列设备插入估价 D、分组组合估价50、我国现行建筑安装工程定额规定，六个月以上的病假人员工资应计入（）。A、企业管理费B、规费C、措施费D、直接费51、我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计入（）。A、利润B、措施费C、直接工程费D、企业管理费52、一年年初，以年利率6%投资1000元，则到第四年年末可得之本利和（）。A、1262.50元 B、1240.0元 C、1248.8元 D、1256.8元53、某投资者购买了1000元的债券，限期3年，年利率10%，到期一次还本付息，按照复利计算法，则3年后该投资者可获得的利息是（）。A、331元 B、335元 C、346元 D、300元54、年利率为6%，如在第四年年末得到的本利和为1262.5元，则第一年年初的投资为（）。 A、1000元 B、955元 C、1050元 D、986元55、若i1=2i2；n1=n2/2，则当 P 相同时有( ) 。A（F/P，i1，n1）<（F/P，i2，n2） B （F/P，i1，n1）>（F/P，i2，n2）C（F/P，i1，n1）=（F/P，i2，n2） D 无法确定两者的关系56、企业向银行借款1000元,年利率为4%,如按季度计息,则第3年应偿还本利和累计为( )元。 A.1125 B.1120 C. 1127 D.117257、合同的有效条件包括( )。A意思表示真实 B.合同的内容合法 C.合同的内容可能 D.以上全部对58、按照有关规定向工程所在地申请领取施工许可证的单位应该为 ( )。A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.以上单位均可59、有关代理的说法，下面是( )是错误的。A.代理人以被代理人的名义从事民事法律责任 B.代理人在代理权限内表示被代理人的意志C.代理行为的法律后果由被代理人承担D. 代理人以实施民事法律行为为职能60、广达软件中，下面( )不是清单编号的输入方法。A 通过目录结构树输入 B直接输入清单编码 C清单和定额一次导入 D搜索输入二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61、在价格构成的流通费用中，按计入价格的方法不同可分为（）。A.直接费 B.间接费 C.生产性流通费 D.从量费用62、建设工程造价的计价特征有（）。A.使用造价工程师名称 B.签署工程造价文件、加盖执业专用章C.按有关规定提供工程造价资料 D.在执业中保守技术、经济秘密E.接受继续教育、提高业务技术水平63、建安工程造价中，计划利润的计取基础通常有（）。A.直接费+间接费 B.直接工程费+间接费C.人工费 D.人工费+材料+设备价值E.人工费+施工机械使用费64、用于建设项目财务评价的基本报表有（）。A.投资估算表 B.成本估算表 C.损益表D.资金来源与运用表 E.产品销售收入和销售税金及附加估算表65、投资项目资产负债表中，资产包括（）。A.固定资产净值 B.在建工程C.长期借款 D.无形及递延资产净值 E.应付账款66、根据《招投标法》，设备、材料采购的招标方式有（）。A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接订购 E.询价67.下列费用中,应列入建筑安装工程人工费中的是( )。A、生产职工教职工育经费 B、生产工人劳动保护费C、生产工人退休工资 D、生产工人辅助工资 E、生产工人福利费68.工程建设定额按照其制度,颁布和贯使用来看,统一性表现为( )。A、统一的程序B、统一的原则C、统一的水平D、统一的用途E、统一的要求69.工程量清单中的工程量计算规则,按专业划分有( )。A、建筑工程,安装工程B、卫生工程C、装饰装修工程D、园林绿化工程E、市政工程70.下列关于工程量清单计价办法的说法正确的有( )。A、此方法是一种独立的计价模式 B、此方法是一种市场定价模式C、此方法常称为工程量清单招标D、此方法包括编制招标标底,投标报价,合同价款的确定与调整和办理工程结算E、此方法包括工程量清单格式编制,利用工程量清单编制报价和评标定标71.在建设项目投资方案经济评价时,建设项目可行的条件是( )。A、FNPV≥0 B、FIRR≥ic C、P`t≥行业基准投资回收期D、投资利润率≥行业平均投资利润率 E、贷款偿还期≥借款合同规定期限72.施工图预算的编制依据有( )。A、工程量清单 B、施工图纸及说明 C、定额及费用标准D、人工,材料,机械台班预算价格 E、工程合同或协议73.在建设工程标底的编制过程中,必须考虑以下因素( )。A、建设工程的目标工期 B、建设单位对建筑工程的质量要求C、建设单位的经济实力 D、建筑材料的市场价格 E、应符合招标文件的要求74.投标文件的技术性评审包括( )。A、实持上响应程度 B、质量控制措施 C、方案可行性评估和关键工序评估D、环境污染的保护措施评估 E、现场平面布置和进度计划75.根据<<建设工程施工合同(示范文本)>>,下列关于施工质量和检验的说法中,正确的有( )。A、工程质量应达到合同约定的质量标准B、工程师发现质量不合格,可要求承包人返工或扣减相应的工程款C、承包人应随时接受工程师的质量检查D、工程质量经工程师检查合格后，又发现承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任E、工程师的检查影响了施工正常进行,由发包人承担相应损失76.工程索赔依据不同的标准可按( )分类。A、合同依据 B、索赔目的 C、索赔事件的性质D、索赔的当事人E、索赔处理的方法77.建设项目竣工决算的内容包括( )。A、竣工财务决算表 B、竣工决算报告情况说明书 C、投标报价书D、新增资产价值的确定 E、工程造价比较分析78、在利用广达软件跨专业工程输入定额时，应在定额册前加上专业定额标识子目（）。A. 建筑（J） B. 安装（A） C. 市政（S）D. 园林（Y）E.杂同一份清单中最多可借用20条79、不编制总概算时，单项工程综合概算的组成内容包括（）。A.建筑单位工程概算 B.设备及安装单位工程概算C.预备费概算 D.建设期贷款利息E.工程建设其他费用概算80、施工图阶段招标时，在按施工图计算工程量、采用概算定额编制标底的基础上必须充分考虑的因素有（）。A.目标工期 B.招标方的质量要求 C.项目装修、设备情况不同进行调整 D.施工图纸要求 E.招标工程范围《工程造价计价基础理论》一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.B 2.B 3.A 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.D 10.A11.D 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.A 18.C 19.C 20.A21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.B31.A 32.A 33.C 34.B 35.B 36.A 37.C 38.B 39.C 40.C41.C 42.A 43.A 44.B 45.D 46.D 47.B 48.B 49.A 50.A51.D 52.D 53.A 54.C 55.D 56.A 57.B 58.D 59.D 60.A二、选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61、DE 62、ACD 63、BC 64、BCD 65、ABD 66、ABDE 67、BDE 68、ABDE69、ACDE 70、ABCD 71、ABDE 72、BCDE 73、ABDE 74、BCDE 75、ACDE 76、ABCD 77、ABE 78、BCDE 79、ABE 80、ABD

5、哪里能找到2019年一级造价工程师考试造价管理的真题解析？估分用！

今年造价管理真题出的很慢，现在比较多一点的可能就是233网校公布的。里面有答案，还有解析，可以估分。祝你考试通过！！

6、造价咨询公司笔试试题考什么

估计笔试就是算量套价。来一般不会考你一些基础问题。毕业造价咨询公司不管你基础怎么样，只要你会算，会造价能用就行了。在佛山地区来说，去造源价咨询公司面试，首要的就是给个图给你，让你用软件算量。看会不会用软件。佛山建育培训，提供免费的造价软件练习。建育培训，与您一起攀越巅峰！！