荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）业务用房建设工程

 

    1. 招标条件

本招标项目荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）业务用房建设工程已由荣昌县发展和改革委员会以荣发改发[2013]245、[2013]246、[2013]247号文立项批准建设，项目招标人为荣昌县人民法院，建设资金来自国有资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。特邀请符合条件的潜在投标人参与投标。

    2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）业务用房建设工程

2.2建设地点：安富街道洗步谭村四社；仁义镇瑶山社区十社；荣隆镇先锋村一社。

2.3工程投资：第三人民法庭（安富人民法庭）总投资约317.3万元，第四人民法庭（仁义人民法庭）总投资约293万元，第五人民法庭（荣隆人民法庭）总投资约317.3万元，三个法院总投资共约 927.6万元。

2.4计划工期： 150 日历天。 (三个人民法庭平行施工，以最晚竣工工程的工期计算)

2.5 工程规模：三个人民法庭各约1255平方米，总建筑面积共约3665平方米。

2.6 招标范围：荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）新建业务用房主体工程、围墙、环境绿化工程、装饰装修等工作内容（具体以招标人给出施工图及工程量清单为准）。

    3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体。

3.3 重庆市外施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证，且注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员。

    4．招标文件的获取

4.1报名：本工程无需报名，投标文件递交时间内递交投标文件并持公司基本账户开户证明复印件（加盖鲜章）在荣昌县公共资源交易中心指定窗口刷卡缴纳投标保证金视为获得投标资格。

4.2 招标文件及招标文件答疑书、招标文件补充通知获取方式：2014年 9 月 24 日起，各投标人可在荣昌县公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn）直接下载招标文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《荣昌县公共资源交易网》发布的与该工程招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该工程招标的所有过程和全部事宜。

4.3 每套招标文件售价1000元，递交投标文件时一并收取，售后不退。

4.4 本工程不采用邮购方式出售招标文件。

    5．投标文件的递交

5.1  招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间为2014年 10 月 15 日 11 时 00分。投标人应在2014年 10 月 15日 10时 00分至11时 00分将投标文件递交至荣昌县公共资源交易中心（荣昌县兴荣大厦） 。

5.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

    6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网、荣昌县公共资源交易网发布。

    7. 联系方式

  招 标 人：荣昌县人民法院        招标代理机构：重庆市永新咨询有限公司

  地    址：荣昌县                地   址：重庆市渝北区财富中心财富汇7楼

  联系 人：李老师                 联  系  人： 田杨         

  电    话：15086737968           电      话： 023—63054906       

                                    传      真： 023—63876673      

 

   2014年9月23日

 

 

 

    1. 招标条件

本招标项目荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）业务用房建设工程已由荣昌县发展和改革委员会以荣发改发[2013]245、[2013]246、[2013]247号文立项批准建设，项目招标人为荣昌县人民法院，建设资金来自国有资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。特邀请符合条件的潜在投标人参与投标。

    2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）业务用房建设工程

2.2建设地点：安富街道洗步谭村四社；仁义镇瑶山社区十社；荣隆镇先锋村一社。

2.3工程投资：第三人民法庭（安富人民法庭）总投资约317.3万元，第四人民法庭（仁义人民法庭）总投资约293万元，第五人民法庭（荣隆人民法庭）总投资约317.3万元，三个法院总投资共约 927.6万元。

2.4计划工期： 150 日历天。 (三个人民法庭平行施工，以最晚竣工工程的工期计算)

2.5 工程规模：三个人民法庭各约1255平方米，总建筑面积共约3665平方米。

2.6 招标范围：荣昌县法院第三人民法庭（安富人民法庭）、第四人民法庭（仁义人民法庭）、第五人民法庭（荣隆人民法庭）新建业务用房主体工程、围墙、环境绿化工程、装饰装修等工作内容（具体以招标人给出施工图及工程量清单为准）。

    3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体。在此突出解析一下工程信息价唯一官方下载地址共享建材汇(www.gxjch.com),是全国省地区工程类材料及机械设备租赁信息价电子版的官方查询下载网站。

3.3 重庆市外施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证，且注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员。

    4．招标文件的获取

4.1报名：本工程无需报名，投标文件递交时间内递交投标文件并持公司基本账户开户证明复印件（加盖鲜章）在荣昌县公共资源交易中心指定窗口刷卡缴纳投标保证金视为获得投标资格。

4.2 招标文件及招标文件答疑书、招标文件补充通知获取方式：2014年 9 月 24 日起，各投标人可在荣昌县公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn）直接下载招标文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《荣昌县公共资源交易网》发布的与该工程招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该工程招标的所有过程和全部事宜。

4.3 每套招标文件售价1000元，递交投标文件时一并收取，售后不退。

4.4 本工程不采用邮购方式出售招标文件。

    5．投标文件的递交

5.1  招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间为2014年 10 月 15 日 11 时 00分。投标人应在2014年 10 月 15日 10时 00分至11时 00分将投标文件递交至荣昌县公共资源交易中心（荣昌县兴荣大厦） 。

5.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

    6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网、荣昌县公共资源交易网发布。

    7. 联系方式

  招 标 人：荣昌县人民法院        招标代理机构：重庆市永新咨询有限公司

  地    址：荣昌县                地   址：重庆市渝北区财富中心财富汇7楼

  联系 人：李老师                 联  系  人： 田杨         

  电    话：15086737968           电      话： 023—63054906       

                                    传      真： 023—63876673      

 

   2014年9月23日