重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程（二次）
1．招标条件
本招标项目重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程已由重庆市璧山区发展和改革委员会以璧发改【2012】176号批准建设，招标人为重庆市璧山区人民法院，建设资金来自争取上级补助资金和县财政配套资金、项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的电梯设备采购及安装工程进行公开招标，欢迎合格的潜在投标人参与投标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程共6台电梯
2.2.重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程招标电梯基本情况详见下表：
|
梯号 |
电梯功能 |
载重 (kg) |
速度(m/s) |
停靠站 |
层站 |
提升高度（mm） |
底坑深度（mm） |
井道尺寸 |
台数 |
|
宽*深（mm） |
|||||||||
|
XFDT1 |
有机房 |
1350KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2500*2400 |
1 |
|
XFDT2 |
有机房无障碍 |
1350KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2400*2700 |
1 |
|
DT-1 |
有机房 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2400*2700 |
1 |
|
DT-4 |
无机房 |
1000KG |
1.6 |
-1F.2~4F |
|
20400 |
2000 |
2400*2400 |
1 |
|
DT-2 |
有机房贯通 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2800*2500 |
1 |
|
DT-3 |
有机房无障碍贯通 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2800*2500 |
1 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
备注： DT2与DT3贯通方式：-1F，1F后门进。2F 3F 4F 5F 6F前门进；无障碍电梯包含的功能：语音报站、残疾人操纵箱、后壁半身镜、扶手（后壁一根）；顶层高度DT4：4200 mm，其它各梯为5200 mm，轿厢高均为2300 mm。 |
2.3招标范围：所有电梯设备的设计、生产、供货（含备品、备件、专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装、井道照明、调试和试运行、检验与装修、弱电、总包等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、项目总体验收前配合使用和质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换，电梯年检）及重庆市特种设备安全监察条例要求安装的“电梯远程监控系统”费用等所有内容，即：交钥匙工程。
2.4 计划工期：总工期 90 日历天，乙方在接到甲方书面通知后，应于90日历天内到货并安装调试完毕；
2.5 本招标工程共分为1个标段；
2.6 工程地点：璧泉街道大岚村六社绿岛新区D22-02/01地块。
2.7 投资额：约185万元。
3．投标人资格要求
3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：
投标人必须同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》[级别：A]和《中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]的生产厂家或具备《中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]生产厂家唯一授权的代理商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4．招标文件的获取
4.1本工程无需报名，凡有意参加投标者请于
4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在璧山公共资源交易中心网（http://www.bsggjy.com/）上关注本招标项目相关修改或补充内容
4.3招标文件每套售价500元，通过网上银行在缴纳投标保证金时一并缴纳，售后不退。未缴纳招标文件费用的投标文件，招标人不予接收。
4.4投标保证金：人民币3万元整，缴纳方式及到账时间详见投标人须知前附表。
5、投标截止和开标时间和地点
5.1投标文件递交的起止时间及地点：
递交时间：2014年 10 月 09 日 12 时 00 分开始受理，2014年 10 月 09 日 12 时 30 分停止受理。
递交地点：重庆市璧山区公共资源交易中心开标 1 室（重庆市璧山区璧泉街道沿河西路南段78号）
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、质疑时间
7、答疑时间
8．发布公告的媒介
本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网（www.cqzb.gov.cn）、重庆建设工程信息网（http://www1.cqjsxx.com）、璧山公共资源交易中心网（http:// www.bsggjy.com）上发布。
9．联系方式
招标人：重庆市璧山区人民法院 招标代理机构: 重庆吉沣工程项目管理有限公司
地 址： 重庆市璧山区璧城金剑路382# 地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路渝高大厦21-1
联系人： 雷先生 联 系 人: 邹先生
电 话： 023-41702052 电 话：023-68617041
1．招标条件
本招标项目重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程已由重庆市璧山区发展和改革委员会以璧发改【2012】176号批准建设，招标人为重庆市璧山区人民法院，建设资金来自争取上级补助资金和县财政配套资金、项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的电梯设备采购及安装工程进行公开招标，欢迎合格的潜在投标人参与投标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程共6台电梯
2.2.重庆市璧山区人民法院审判综合楼建设项目电梯工程招标电梯基本情况详见下表：
|
梯号 |
电梯功能 |
载重 (kg) |
速度(m/s) |
停靠站 |
层站 |
提升高度（mm） |
底坑深度（mm） |
井道尺寸 |
台数 |
|
宽*深（mm） |
|||||||||
|
XFDT1 |
有机房 |
1350KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2500*2400 |
1 |
|
XFDT2 |
有机房无障碍 |
1350KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2400*2700 |
1 |
|
DT-1 |
有机房 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2400*2700 |
1 |
|
DT-4 |
无机房 |
1000KG |
1.6 |
-1F.2~4F |
|
20400 |
2000 |
2400*2400 |
1 |
|
DT-2 |
有机房贯通 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2800*2500 |
1 |
|
DT-3 |
有机房无障碍贯通 |
1000KG |
1.6 |
-1F~6F |
|
28800 |
2000 |
2800*2500 |
1 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
备注： DT2与DT3贯通方式：-1F，1F后门进。2F 3F 4F 5F 6F前门进；无障碍电梯包含的功能：语音报站、残疾人操纵箱、后壁半身镜、扶手（后壁一根）；顶层高度DT4：4200 mm，这里特别解析一下重庆工程造价信息的官方网站是祖国建材通(www.zgjct.com),可下载重庆市造价信息电子版PDF及Excel表格,是工程造价行业必备网站，其它各梯为5200 mm，轿厢高均为2300 mm。 |
2.3招标范围：所有电梯设备的设计、生产、供货（含备品、备件、专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装、井道照明、调试和试运行、检验与装修、弱电、总包等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、项目总体验收前配合使用和质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换，电梯年检）及重庆市特种设备安全监察条例要求安装的“电梯远程监控系统”费用等所有内容，即：交钥匙工程。
2.4 计划工期：总工期 90 日历天，乙方在接到甲方书面通知后，应于90日历天内到货并安装调试完毕；
2.5 本招标工程共分为1个标段；
2.6 工程地点：璧泉街道大岚村六社绿岛新区D22-02/01地块。
2.7 投资额：约185万元。
3．投标人资格要求
3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：
投标人必须同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》[级别：A]和《中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]的生产厂家或具备《中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]生产厂家唯一授权的代理商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4．招标文件的获取
4.1本工程无需报名，凡有意参加投标者请于
4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在璧山公共资源交易中心网（http://www.bsggjy.com/）上关注本招标项目相关修改或补充内容
4.3招标文件每套售价500元，通过网上银行在缴纳投标保证金时一并缴纳，售后不退。未缴纳招标文件费用的投标文件，招标人不予接收。
4.4投标保证金：人民币3万元整，缴纳方式及到账时间详见投标人须知前附表。
5、投标截止和开标时间和地点
5.1投标文件递交的起止时间及地点：
递交时间：2014年 10 月 09 日 12 时 00 分开始受理，2014年 10 月 09 日 12 时 30 分停止受理。
递交地点：重庆市璧山区公共资源交易中心开标 1 室（重庆市璧山区璧泉街道沿河西路南段78号）
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、质疑时间
7、答疑时间
8．发布公告的媒介
本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网（www.cqzb.gov.cn）、重庆建设工程信息网（http://www1.cqjsxx.com）、璧山公共资源交易中心网（http:// www.bsggjy.com）上发布。
9．联系方式
招标人：重庆市璧山区人民法院 招标代理机构: 重庆吉沣工程项目管理有限公司
地 址： 重庆市璧山区璧城金剑路382# 地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路渝高大厦21-1
联系人： 雷先生 联 系 人: 邹先生
电 话： 023-41702052 电 话：023-68617041
天津市造价信息
北京市造价信息
上海市造价信息
重庆市造价信息